发包方: (甲方)
承包方:x(乙方)
经甲乙双方充分协商,本着平等、互惠互利共赢原则达成如下合同。
一、甲方将开发的““工程项目中水电消防等工程发包给乙方以包工包料的形式施工。
二、承包范围:
1、水电、消防(水泵房、水箱、所有水泵及其他机器设备)按图施工(室内)。
2、乙方承担消防审图费用及承包范围内工程的税收。
3、乙方必须保证消防验收过关,所需一切费用都有乙方自行承担。
三、施工要求:
1、必须严格按甲方是哦功能设计图纸要求及作法要求施工。
2、图纸变更,增加的工程量,价格按市场价另算。
四、工程质量:验收合格
五、承包价格:按每平方x元计价
六、付款方式:工程全垫抵房,房价以开盘下浮x个点抵充工程款,按工程量进度比例抵房,可以提前开房票。(进场后可以先确定一套房)
七、乙方须向甲方交纳履约保证金x元,合同签订时乙方( hTtPs://wwW.wenANDaQUAN.Com 文案网 )
八、在施工过程中如因乙方资金等问题造成工程不能顺利进行的停工超过x日得,或出现其他甲方认为乙方等不能履约合同情况下,甲方有权终止本合同,乙方无条件退场,待本项目全部完成后,甲方按乙方已完成工程量的造价%补偿。
九、在施工过程中所有安全事故责任都由乙方自行承担,如甲方因事故垫付赔偿,甲方有权从乙方工程款中扣除。
十、如甲方不开发该项目 ,乙方所叫履约保证金如数退还给乙方。
十、本合同自双方签字后,待乙方交纳履约保证金后生效。
甲方(公章):_________乙方(公章):_________
法定代表人(签字):_________ 法定代表人(签字):_________
_________年____月____日 _________年____月____日
甲方(发包方): 代表人: 乙方(承包人): 班组 代表人:
为了加强工程管理,增强施工队信誉,确保工程施工安全顺利,根据本工程队专业工种的需要,甲方对乙方实行分项(安装作业)工程劳务分包,为体现协议的平等,明确双方的责任和义务,经双方友好协商,特制定本协议,具体内容如下:
第一条 工程概况
1.1 工程名称:1.2 1.3 工程地点:第二条 承包形式、工作内容及范围
2.1 承包形式:单项劳务承包(建筑面积单价)
2.2 工作内容及范围:(根据图纸内容但不限于)
① 给排水(含雨水、空调冷凝水)安装及预埋预留、通球试验、压力排水、消防系统预埋预留
② 通风系统预埋预留
③ 强电预埋预留及安装、弱电预埋预留及线盒安装、穿带线保障畅通
④ 防雷及接地预埋安装
⑤ 采暖系统敷设、安装及保温、打压试验、天然气室内预留、
⑥ 小型工具及辅耗材
⑦ 本工种所使用材料的装卸车、配套工程安装、转移维修保养、和现场指定位置的码放。
⑧ 管道刷漆防锈除锈、防护清理。
⑨ 所有管道部位的剔凿清理、支模拆模、浇筑防水砼。
⑩ 预留洞口模板(钉盒子)的制作、安装、拆除。
⑾ 本工种施工区域的安全、脚手架、文明施工用工等。
⑿ 甲方提供材料:上下水管、采暖管、阀门、管件、电线电缆、桥架母线、电线管、强电配电箱、弱电配电箱、灯具、面板、安装用保温材料、钢材。除以上材料之外的辅耗材料均由乙方购买。
第三条 工程要求
3.1 质量等级:优良标准、每次验收必须一次性通过,详见各项施工规范及工程项目现场质量要求。
3.2 文明施工标准:按照现行国家、地方和公司有关文明施工标准化管理的规定及要求,严格执行。
3.3 安全标准:无事故、按照现行的国家、地方安全生产规范及有关标准严格执行。
3.4 工期:按照建设、监理、总包等单位共同编制的总体及节点进度计划严格执行。
第四条 工期
4.1 甲方对乙方进行项目交底(根据业主及总包方要求),并确定里程碑计划,承包人严格执行里程碑计划,确保施工计划顺利完成。
4.2 由于以下原因造成的工期推迟,工期相应顺延。
① 因战争、动乱、自然灾害、流行性传染病和非甲乙方责任造成的爆炸、火灾等不可抗拒的因素。
② 由于业主和总包方原因造成的工期顺延。
第五条 承包人应提交的各项资料名称及时间
5.1 乙方人员进场五日内提供所有现场劳务人员的身份证复印件及花名册。
5.2 进场十日内乙方完成甲方指定版本及安全生产与所有现场劳务人员的签订。
第六条 双方的责任
(一) 劳务发包方(甲方)的责任
7.1 组建与工程相配套的管理班子,全面履行承发包合同及协议,组织实施施工管理的各项工作。
7.2 对乙方劳务作业有指导、监督、控制、检查并提出整改要求的义务。
7.3 应贯彻落实实名制管理的要求,履行监管职责,并按规定留存管理资料。
7.4 负责贯彻测量定位、技术交底,实施对工程质量、工期、安全生产、文明施工检查和验收。
7.5 统筹安排、协调解决非乙方独立适用的生产、生活、临时设施、工作用水、用电及施工场地。
7.6 提供并保障乙方使用的机械设备、施工材料,保证施工需要。
7.7 负责与工程总承包方、监理、设计及有关部门联系,调现场工作关系。
7.8 按合同约定向乙方支付合同价款。
(二) 劳务承包方(乙方)责任
7.9 对本协议劳务分包范围内的工程质量负责,组织具有一定技术的熟练工投入工作,自觉遵守法律法规及有关,严格执行开发及总包方的工程管理规定,做到验收分部工程必须一次通过,严格执行开发及总包方的安全施工交底,不合格者每次处罚一千元,未做好成品及半成品保护、垃圾乱堆放,每次处罚一千元。
7.10 按劳务发包方统一规划堆放材料、机具。
7.11 坚持限额领料、精打细算、不得随便浪费材料,做到工完料清、违者处罚损失材料的两倍价款,并直接在工程款中扣除。
7.12 做好施工场地周围建筑物、构筑物和地下管线及完工部分的成品保护工作,因自身责任发生损坏,乙方自行承担由此引起的一切经济损失及各种罚款。
第七条 单价及结算方式
8.1 协议单价:
8.2 协议总价款: 以竣工实际计算面积协议单价
第八条 付款方法
第九条 违约责任
10.1 当发生以下情况之一时,甲方应承担违约责任。
① 不能按时提供符合要求的机具设备、构配件等施工必备机具,造成窝工。 ② 不能提供足够的工作面,造成严重窝工。
③ 因管理原因,给承包方造成损失。
10.2 当发生以下情况之一时,乙方应承担违约责任。
① 因自身原因,延误各道工序完成时间的(完成时间按项目部或工地办公室进度计划为准),形成恶意拖延工期的,应承担不低于伍仟元每次的处罚金。 ② 因施工质量不符合本合同约定的质量标准,应按要求及时返工,若无法完成,甲方委派其他人员去完成,应承担生产全部费用的200%。
③ 自身原因造成进度缓慢,不能满足甲方及其以上部门进度要求,甲方有权将部分或全部工程量或整个项目另行分包给其他承包人施工,其他承包人所完成的工程量或项目的工程款由甲方直接支付,并从乙方工程结算工程款里200%扣除。
④ 无论何时,甲方认为乙方施工队伍素质差或管理不妥等原因、对工期、质量、安全、文明施工造成影响时,且乙方又无及时有效的改观措施,甲方根据此约定,有权终止本合同,辞退乙方,乙方应无条件服从,此时甲方已支付的工程款作为乙方最终结算款,给甲方造成的其他损失,一并由乙方承担。
⑤ 因自身施工质量差,造成修补或剔凿、返工、加固的,乙方应承担因此造成的全部损失费(人工费、材料费、机械费等)。
⑥ 因乙方原因,造成监理、甲方及以上部门管理人员的各项罚款,由乙方自行承担。
⑦ 严禁乙方层层转包,以包代管,一经发现,视为乙方主动终止合同,甲方将按完成工程量的50%与乙方结算工程款,并立即清除乙方退场,乙方无条件服从。
⑧ 乙方在施工过程中,如质量、进度、安全、文明施工等方面没按交底或不服从上级管理造成罚款的,罚款单据无需乙方签字,甲方可直接从工程款中扣除。
第十条 协议的生效与终止
甲方:乙方:年月日:
出租方: (以下简称甲方)
承租方: (以下简称乙方)
甲、乙双方经过协商之后就房屋租赁事宜,达成以下协议:
一、甲方将位于__市___街道__小区__号楼___号的房屋出租给乙方居住使用,租赁期限自年月日至年月日,计___个月。
二、本房屋月租金为人民币___元,按月/季度/年结算。每月月初/每季季初/每年年初__日内,乙方向甲方支付全月/季/年租金。
三、乙方租赁期间,水费、电费、取暖费、燃气费、电话费、物业费以及其它由乙方居住而产生的费用由乙方负担。租赁结束时,乙方须交清欠费。
四、乙方同意预交_____元作为保证金,合同终止时,当作房租冲抵。
五、房屋租赁期为_______,从_____年____月____日至______年___月____日。在此期间,任何一方要求终止合同,须提前三个月通知对方,并偿付对方总租金_____的违约金;如果甲方转让该房屋,乙方有优先购买权。
六、因租用该房屋所发生的除土地费、大修费以外的其它费用,由乙方承担。
七、在承租期间,未经甲方同意,乙方无权转租或转借该房屋;不得改变房屋结构及其用途,由于乙方人为原因造成该房屋及其配套设施损坏的,由乙方承担赔偿责任。
八、甲方保证该房屋无产权纠纷;乙方因经营需要,要求甲方提供房屋产权证明或其它有关证明材料的,甲方应予以协助。
九、就本合同发生纠纷,双方协商解决,协商不成,任何一方均有权向人民法院提起诉讼,请求司法解决。
十、本合同连一式n份,甲、乙双方各执n份,自双方签字之日起生效。
甲方:李某某(签字画押处)
乙方:张某 (签字画押处)
___年___月___日