答辩人：
地址：
被答辩人：
地址：
法定代表人：
答辩请求：
一、依法驳回被答辩人的本诉理由和请求。
二、依法确认和维持_______县劳动人事争议仲裁委会(_______)______号长劳人仲案《仲裁裁决书》的仲裁决定的内容。
三、依法确认和判决在_______劳人仲裁案(_______)______号《仲裁裁决书》基础增加遗漏仲裁费用_______万元。
四、依法判决被答辩人支付答辩人借款_______万元。
五、依法判决被答辩人赔偿侵害人身权益精神抚慰金_______万元。
六、涉诉讼损失费由全部由被答辩人承担。
事实和理由：
一、答辩人与被答辩人劳动关系依法成立。
(一)答辩人与被答辩人事实劳动关系不可否认。
________年________月_______日经介绍为被答辩人从事喂猪、做饭、修建猪场、鱼塘的工作及其它杂活并约定月工资为________元。
(二)答辩人在被答辩人处工作，早上________点起床，上班至晚_______点是众所周知、无需证明的客观事实。
(三)除正常上班外，答辩人在节假日也同不分白日昼夜加班加点劳动。
(四)在上班期间被答辩人还向被答辩人借款_______万元是用于投入养殖场周转资金。
(五)被答辩人捏造事实，诽谤答辩人。
在答辩人劳动期间被答辩人是具有欺骗答辩人感情不法行为。
根椐《最高人民法院关于审理未办结婚凳记及以夫妻名义同居的若干问题意见》明确规定：除婚姻关系不受法律保护外其人身关系和财产关系适用婚姻法的有关规定。
二、被答辩人拖欠答辩人工资、加班工资、节假日工资、保险费共计_____元。
(一)答辩人_______年_____月_____日起在被答辩人养殖场上班期间工资按_______个月，按约定期每月_____元为_____元。
(二)答辩人超时加班、节假日加班_______元，事实清楚，证据充分。
(三)仲裁裁决时遗漏______________元。
被答辩人因为未签订，侵犯了答辩人的合法权益，按劳动部关于未签劳动合同应承担赔偿答辩人造成经济损失的_____%，也就是损失_____元。
三、被答辩人拖欠答辩人_________年_____月至______年______________月基本养老保险金。
《中华人民共和国劳动法》规定，用人单位必须依法为职工缴纳社会保险费用，而被答辩人却居然对法律不顾，侵犯了答辩人的合法权益。
四、_______县劳动争议仲裁会，劳动人仲裁(_______)第_______号仲裁明显偏袒被答辩人。
在答辩人申请仲裁过程中，依法提出_____元的申请要求，而仅有养老保险金、上班基本工资_____元得了支持，尚有加班工资、节假日加班也是重要劳动报酬_______元，这个应以涉及加班工资和节假日照常上班没有给予支持。
被答辩人未签订劳动合同_____%处罚赔偿金也遗漏。
对此答辩人也表示不服。
请求人民法院依法保护答辩人合法权益。
五、被答辩人与答辩人有感情纠纷实属捏造，这是被答辩人侵犯答辩人人身合法权益行为。
请求被答辩人立即停止人身侵害。
综上所述：答辩依法登记养殖企业，依法拥有的用工权。
违反了《中华人民共和国民法典》关于及时按约支付职工工资(约定)、加班工资(双倍)、节假日工资(三倍)和劳动保险费与违法劳动合同_____%劳动处罚赔偿金，给答辩人造成严重损失。
另外，由于被答辩人采用欺骗手段，向答辩人借款近_______万元(有账可查)，故意捏造事实，直接损害答辩荣誉和利益。
为此，答辩人根据《中华人民共和国民法典》等法律、法规、规章和司法解释之规定，驳回被答辩人诉讼请求和答辩理由，责令被答辩人补充仲裁委员会遗漏和支持答辩人各项赔偿费用为谢。
证据和来源：
一、_______、_______身份证复印件一份一页;
二、_______养殖场营业执照复印件一份一页。
附：本状副本共_______份。
此致
_________人民法院
答辩人：________________
______年______月______日
答辩人：___________________。
住所地：___________________。
法定代表人姓名：__________________职务：_____________。
因________________一案，现答辩如下：_________________
_______________。此致
_________________人民法院
答辩人：_________________(签名或盖章)
年月日
附：_________________本答辩状副本__________份。
(二)文书范本
行政诉讼答辩状
答辩人：_________________市城市规划局。
住所地：_________________市__________大街32号院。
法定代表人：_________________刘__________;职务：_________________局长。
因焦__________不服答辩人于20__年作出的城_____字〔20__〕第369号行政强制
执行决定提起上诉一案，现答辩如下：_________________
一、上诉人的违法事实清楚，答辩人适用法律、法规正确，程序合法。20__
年10月19日答辩人接到群众举报，随后立即对上诉人的违法行为按法定程序进行调查取证，绘制了施工现场平面图，拍摄了当时现场照片，做了勘查笔录，并针对上诉人的违法事实和行为下达了《责令停止违法行为》。可上诉人置答辩人的通知于不顾，继续进行违法建设。20__年12月31日，答辩人根据有关法律、行政法规的规定，对上诉人继续违法抢建行为进行制止，强制拆除其继续违法建设部分的建筑物和其他设施。在执行前对上诉人的违法建设现场进行拍摄。从前后两次取证的现场拍摄照片的对比中可以明显看出上诉人继续违法抢建的行为。一审法院对此也予以认定。因此，上诉人的违法抢建行为事实清楚，证据确凿充分。鉴于上诉人的违法抢建，答辩人为维护城市规划的严肃性和权威性，维护城市建设的正常秩序，依据《__________省实施〈中华人民共和国城市规划法〉办法》第48条之规定，对其抢建行为采取行政强制措施，这是答辩人履行行政职责的正常行政行为，并有明确的法律法规授权。因此，答辩人对上诉人采取行政强制措施适用法律法规正确、程序合法。
二、针对上诉人诉称的部分松动墙体拆除问题，答辩人在一审中已明确说
明。该部分的拆除不是我们所采取的行政强制措施中的拆除。这部分的拆除是上诉人所在街道办事处综合考虑该房屋的周边情况、当时天气环境和上诉人没有采取任何防护措施情况，出于对行人人身安全考虑，在我局执行完毕后，要求当时拆除人对该松动部分砖块进行拆除，以确保过路行人的安全，
。因此，答辩人首先认为该部分拆除与本局的行政强制措施无关。其次，上诉人所在街道办事处为了
周围群众的人身安全，对墙体部分松动砖块的拆除是出于人性化管理的考虑，是负责任的做法，也是合理合法的，并无不妥。
三、上诉人的行政赔偿诉讼请求无事实和法律依据，应予驳回。如上所述，答辩人按照法定程序、依法强制拆除上诉人继续违法建设部分的建筑物和其他设施，不存在任何过错，是依法履行职务行为。因此，上诉人要求答辩人承担行政赔偿责任不具备任何事实依据和法律依据，二审人民法院应当依法驳回其诉讼请求。
四、针对上诉人的上诉状，答辩人认为上诉人始终无法分清行政处罚与行政
强制措施的不同和区别。因为答辩人是根据《__________省实施〈中华人民共和国城乡规划法〉办法》第36条之规定，是在上诉人违法抢建的紧急情况下所采取行政强制措施，并不是对上诉人的违法建设行为进行的行政处罚。《__________省实施〈中华人民共和国城乡规划法〉办法》第36条之规定是对行政机关采取行政强制措施的授权，而《中华人民共和国行政处罚法》第13条第2款是行政处罚的设定，完全是两个不同授权。因此根本不存在《中华人民共和国行政处罚法》优先于《中华人民共和国城乡规划法》的适应问题。因此，其上诉理由不能成立。
综上所述，答辩人所做的行政强制措施事实清楚，证据确实充分，适用法律法规正确，程序合法。一审法院认定的事实清楚，法律法规适用正确，应予以维持。
此致
__________市中级人民法院
__________市城市规划局(盖章)
_____年_____月_____日
答辩人：_____________
住所地：________________
法定代表人：_________________王某，该公司经理
被答辩人：__________________
住所地：__________________
法定代表人：_________________刘某，该公司经理
被答辩人诉答辩人建设纠纷案，贵院已经受理，现答辩人根据事实和法律答辩如下：_________________
一、关于“判令答辩人支付工程款余额_______________元，并承担银行同期贷款利息”之诉讼请求，于法无据，应予驳回。
根据20__年8月16日答辩人与被答辩人签订的《建设工程施工合同》第一部第五条“合同价款暂定价_______________元（以决算为准）文明工地施工费：______________元”及第三部分专用条款第23.2“本合同价款采用可调价格方式确定。（2）采用可调价格合同，合同价款调整方法：_________________工程结算时，按20__年8月26日协议条款及双方承诺方式另行结算。”之约定，答辩人付款的依据应是双方的结算的合同价款，但双方至今尚未进行结算。
其次，20__年6月13日，由答辩人和被答辩人共同委托咸阳市建设工程造价管理站进行决算，20__年10月16日，咸阳市建设工程造价管理站出具了《工程决算书》。但20__年3月24日，咸阳市建设工程造价管理站撤销了20__年10月16日公布的该工程决算书，并退回其支付的工程决算费用。并建议双方通过合同仲裁或司法程序解决该工程结算问题。至此双方委托第三方决算仍无结果。
综上，至今为止，双方未进行结算，委托第三方决算亦无结果。因此在本案工程总价款尚未确定之前，被答辩人请求答辩人支付工程款余额_____________15元尚无依据，依法应予驳回。
另，“并承担银行同期贷款利息；”之诉讼请求，并不是具体的数额，因不符合《民事诉讼法》第一百零八条“起诉必须符合下列条件：_________________（三）有具体的诉讼请求和事实、理由”之规定，依法应予驳回。
二、关于“判令答辩人赔偿损失_________________”之诉讼请求，因无事实和法律依据，依法应予驳回。
被答辩人诉称“二是因答辩人不按照工程进度付款，致使工期延误一年半，造成被答辩人遭受工程管理费用损失2900400元，机械租赁费用损失_______________元，架管、扣件、丝杆等材料费用损失2269555元”的逻辑是，造成其_______________元损失的原因是答辩人不按照工程进度付款，致使工期延误一年半。
那么答辩人是否按照工程进度及时付款呢，根据20__年8月16日《建设工程施工合同》“第三部分专用条款26、工程款（进度款）支付。双方约定的工程款（进度款）支付的方式和时间：_________________按月进度款的80%支付，工程竣工验收后付至总价款的80%，除5%的保修金外，交工后30日内付清。”之约定，答辩人支付进度款的时间点为两个，一是按月进度款的80%支付；二是工程竣工验收后付至总价款的80%。答辩人是否违约答辩如下：_________________
首先：_________________是否按月进度款的80%支付，答辩人不存在违约情形。
在本案中，被答辩人从施工到竣工验收结束时，从未给答辩人报送工程进度，答辩人只能根据被答辩人的要求及时足额支付工程进度款。根据20__年8月16日《建设工程施工合同》第二部分通用条款第9.1条“承包人按专用条款约定的内容和时间完成以下工作：_________________（2）向工程师提供年、季、月度计划及相应进度统计报表”、第9.2条“承包人未能履行9.1款各项义务，造成发包人损失的，承包人赔偿发包人有关损失”及第三部分专用条款第9.1条“承包人应按约定时间和要求完成以下工作：_________________（2）应提供计划、报表的名称及完成时间：_________________每月25日向建设单位、监理单位报送当月完成工程量报表和下月进度计划报表”、第25.1条“承包人向工程师提交已完工程量报告的时间：_________________承包人每月25日前提交完成工程量（形象进度）的报告”之约定，因被答辩人从未给发包方答辩人报送过任何完成工程量的报告，因此，是否按月进度款的80%支付，答辩人不存在违约情形。
其次，关于工程竣工验收的付款行为，答辩人并未违约。
即使按照被答辩人认为的工程总价款_________________元的80%计算，应是_______________元。根据20__年6月11日至20__年4月30日《王城国际工程款明细单》共付款_____________元，加上20__年10月28日付款50万元、20__年1月22日付款5千元和20__年2月11日付款5万元共计_____________元。因此答辩人在20__年4月底竣工时，已经支付了工程总价款的86.62%。更何况根据答辩人的决算，工程总造价应为_____________元，答辩人已经超额支付了工程款。因此关于工程竣工验收的付款行为，答辩人并未违约。
第三、既使因为答辩人不按照工程进度付款，致使工期延误一年半，那么是否造成被答辩人遭受工程管理费用损失_____________元，机械租赁费用损失_______________元，架管、扣件、丝杆等材料费用损失_______________，应由答辩人举证证明，并在法庭审理中有待进一步查证。
综上，支付工程进度款答辩人并未违约，被答辩人的该项诉讼请求因为事实依据，依法应予驳回。
值得提醒的是，答辩人已经支付被答辩人工程款共计_____________元，而根据答辩人的决算，工程总造价应为_______________元，答辩人已经超额支付了工程款_______________元。
三、关于“判令答辩人支付违约金_______________元”诉讼请求，因答辩人现在已不存在违约事实，因此该项诉请应予驳回。
此违约金的计算应是根据20__年6月11日在任某主持下达成的《》第三条“在该站决算结论后三日内甲方付清乙方其余工程款。逾期未付清的，按应付未付的百分之零点五向乙方支付违约金；决算结果若甲方付超，乙方应当在三日内向甲方退还多付的款项，逾期未付清的，按应退未退的百分之零点五向甲方支付违约金。”之约定，应付未付款为45609元。
但20__年3月24日，咸阳市建设工程造价管理站撤销了20__年10月16日公布的该工程决算书，并退回其支付的工程决算费用。因此，咸阳市建设工程造价管理站至今仍无据算结论。
故20__年6月11日《协议书》第三条“在该站决算结论后三日内甲方付清乙方其余工程款。逾期未付清的，按应付未付的百分之零点五向乙方支付违约金；”的约定，因该站至今尚无决算结论，答辩人不存在“逾期未付清”的违约事实。
综上，因咸阳市建设工程造价管理站至今尚无决算结论，答辩人不存在“逾期未付清”的违约事实，“判令答辩人支付违约金45609元；”诉讼请求无事实依据，该项诉讼请求应予驳回。
四、关于“判令答辩人支付消防工程管理费980000元”诉讼请求，因与事实不符，依法应予驳回。
第一、根据被答辩人“另，定额站对王城国际工程决算未计入消防工程管理费980000元和打桩租用发电机费用230000元，这两项费用也应由答辩人承担。”之诉称，此项诉讼请求与第一项诉讼请求存在逻辑上的冲突。
首先，如果被答辩人严格按照20__年6月11日《协议书》内容执行，那么定额站的决算结果即使并未计入消防工程管理费980000元和打桩租用发电机费用230000元，被答辩人亦应按照定额站的决算结果执行；
其次，如果被答辩人不按20__年6月11日《协议书》内容执行，那么定额站的决算结果亦不应作为被答辩人计算工程余款的依据，即第一项诉讼请求“判令答辩人支付工程款余额751929.15元，并承担银行同期贷款利息；”无任何决算依据，理应予以驳回。
最后，在第一项诉讼请求与第四项诉讼请求之间，被答辩人只能二选其一，选择第一项诉讼请求，则第四项诉讼请求顺理成章应被驳回，而第一项诉讼请求因咸阳市建设工程造价管理站至今尚无决算结论而无法认定；选择第四项诉讼请求，则表明被答辩人自己已经不认可20__年6月11日《协议书》内容，被答辩人第一项诉讼请求因自相矛盾而无法认定具体数额，况且第四项诉讼请求被答辩人应举证证明，并在审理中查明。
第二，消防工程是答辩人与其他公司签订的施工合同，是在被答辩人施工结束并撤离工地后才开始进行的施工，在施消防工程工期间，被答辩人未进行过任何配合工作，也不存在所谓的消防工程管理费，所以该项诉请与事实不符，依法应予驳回。
综上，此项诉讼请求与第一项诉讼请求存在逻辑上的冲突，被答辩人只能二选其一，更何况消防工程是在被答辩人撤离工地后由其他公司施工的，因此该项诉讼请求依法应予驳回。
五、关于“判令答辩人支付租用发电及费用230000元”诉讼请求，因与事实不符，依法应予驳回。
同上述第四项第一部分答辩。